По вине госзаказчика проектная документация не прошла экспертизу — пример из судебной практики
Госзаказчик и подрядчик заключили контракт на корректировку проектной документации на строительство многоквартирного жилого дома. Документы направили на государственную экспертизу, но из-за неполного комплекта проект вернули с замечаниями.
Подрядчик неоднократно требовал у госзаказчика предоставить необходимые документы, но последний направил только их часть. Работы по проведению экспертизы были приостановлены, документация возвращена подрядчику.
В течение времени ожидания от ответчика запрашиваемых документов, необходимых для прохождения государственной экспертизы, истек срок действия имеющихся отчетов о результатах инженерных изысканий по объекту, что является препятствием для дальнейшего прохождения государственной экспертизы проектной документации и влечет невозможность исполнения обязательств по контракту.
Поскольку обстоятельства, препятствующие исполнению контракта, госзаказчиком не были устранены, в связи с невозможностью дальнейшего исполнения контракта подрядчик предложил госзаказчику расторгнуть контракт по соглашению сторон и оплатить фактически выполненные работы по контракту на основании актов приемки-передачи проектной документации и оказанных услуг, счета-фактуры и счета на оплату.
Госзаказчик посчитал нецелесообразным расторжение контракта.
Подрядчик обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании основного долга за фактически выполненные работы.
Три судебные инстанции взыскали с госзаказчика оплату, посчитав, что результата проектных работ в виде положительного заключения экспертизы не достигли по вине заказчика и спорная ситуация не входила в пределы ведения, полномочий и ответственности подрядчика.
Подрядчик принял все возможные меры, чтобы исполнить контракт и вправе требовать оплату с госзаказчика. Нужна юридическая помощь с экспертизой? Пишите нам.
У вас остались вопросы?
Мы готовы проконсультировать вас по возникшим юридическим вопросам в удобном формате. Оставьте свои контакты — мы перезвоним.
Новости и события
У вас остались вопросы?
Все услуги